Оферта
Настоящая Оферта — адресованное неопределенному кругу лиц приглашение (Handyman SU), (далее “Исполнитель”), сделать Заказ и заключить договор подряда в соответствии с п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1. Термины и определения
Оферта — публичное предложение Подрядчика, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Подрядчиком договор оказания подряда (далее — «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте.
Заказ — позиции, указанные Заказчиком из ассортимента Услуг, предложенных на Сайте.
Услуга — услуга, реализуемые Подрядчиком.
Сайт — (handyman.su).
Заказчик — физическое лицо, оформившее Заказ на Сайте.
Заказ — позиции, указанные Заказчиком из ассортимента Услуг, предложенных на Сайте.
Услуга — услуга, реализуемые Подрядчиком.
Сайт — (handyman.su).
Заказчик — физическое лицо, оформившее Заказ на Сайте.
2. Общие положения
2.1. Подрядчик вправе приостановить оказание услуг, если клиент не предоставил ему материалы и/или доступ в зону работ, необходимые для исполнения договора.
2.2. Работы выполняются на оборудовании и инструментами Подрядчика из материалов Заказчика, если не оговорено иное.
2.2. Работы выполняются на оборудовании и инструментами Подрядчика из материалов Заказчика, если не оговорено иное.
2.3. Переписка по электронной почте имеет силу простой электронной подписи и равнозначна бумажным документам с подписями сторон.
2.4. Права требования по данному договору уступке не подлежат.
2.5. Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Если Подрядчик и Заказчик не решили спор переговорами, он рассматривается Арбитражным судом города Москвы.
2.6. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.
2.7. Заказ Услуги, размещенной на Сайте означает, что Заказчик согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.4. Права требования по данному договору уступке не подлежат.
2.5. Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Если Подрядчик и Заказчик не решили спор переговорами, он рассматривается Арбитражным судом города Москвы.
2.6. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.
2.7. Заказ Услуги, размещенной на Сайте означает, что Заказчик согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.8. Исполнитель имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Заказчика.
2.9. Срок действия Оферты не ограничен.
2.9. Срок действия Оферты не ограничен.
3. Стоимость услуги и оплата
3.1. Подрядчик выполняет работы а Заказчик оплачивает их оговоренным сторонами способом, с выдачей онлайн-чека.
3.2. Стоимость услуг оговаривается с Заказчиком.
3.2. Стоимость услуг оговаривается с Заказчиком.
3.3. Срок оплаты - 7 календарных дней с момента завершения работ.
3.3. Обязательства Заказчика по оплате Услуги считаются исполненными с момента поступления денег на счет Подрядчика.
3.3. Обязательства Заказчика по оплате Услуги считаются исполненными с момента поступления денег на счет Подрядчика.
3.4. Оплата работ Подрядчика подтверждает их качество и факт их приёмки Заказчиком.
3.5. В стоимость услуг не входит налог на добавленную стоимость, так как Подрядчик применяет Налог на профессиональный доход.
3.6. Заказчик не является налоговым агентом по НДФЛ и не должен начислять страховые взносы на доход Подрядчика, полученный по данному договору. Заказчик освобождается от обязанности по уплате налогов и взносов согласно п. 8 ст. 2 422-ФЗ от 27.11.2018
4. Гарантии и ответственность
4.1. Заказ Услуги осуществляется Клиентом через чат, электронную почту, WhatsApp, Telegram, или на Сайте.
4.2. Объём предоставляемых услуг и их стоимость согласовываются с Заказчиком.
4.3. Гарантийный срок на Работы при нормальной эксплуатации составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты оплаты. Гарантия распространяется только на Работы, выполненные Подрядчиком по договору.
4.4. Ответственность Подрядчика и Заказчика, включая упущенную выгоду и прямой действительный ущерб, ограничена 20% суммы договора.
4.5. Договор купли-продажи дистанционным способом между Подрядчиком и Заказчиком считается заключенным с момента выдачи Подрядчиком Заказчику кассового чека, подтверждающего оплату услуги.
4.2. Объём предоставляемых услуг и их стоимость согласовываются с Заказчиком.
4.3. Гарантийный срок на Работы при нормальной эксплуатации составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты оплаты. Гарантия распространяется только на Работы, выполненные Подрядчиком по договору.
4.4. Ответственность Подрядчика и Заказчика, включая упущенную выгоду и прямой действительный ущерб, ограничена 20% суммы договора.
4.5. Договор купли-продажи дистанционным способом между Подрядчиком и Заказчиком считается заключенным с момента выдачи Подрядчиком Заказчику кассового чека, подтверждающего оплату услуги.
6. Реквизиты Подрядчика
Судаковский Сергей Эдуардович
ИНН 632210372100
Телефон: +7 (915) 005-88-63
город Москва
Телефон: +7 (915) 005-88-63
город Москва
Банк получателя: АО «Тинькофф Банк»
Корреспондентский счет: 30101810145250000974
БИК: 044525974
Получатель платежа: Судаковский Сергей Эдуардович
Счет получателя платежа: 40817810000115204297
Корреспондентский счет: 30101810145250000974
БИК: 044525974
Получатель платежа: Судаковский Сергей Эдуардович
Счет получателя платежа: 40817810000115204297
